"TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA "REHABllITACI~~;E LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFU , ENCARNACION DE DIAl"

CONTRATO NO. AYTO-ENC15-18/015/15 NO. CONCURSO: MEO 15-18/00M/C.lNV-09/2015

INOICE 1.

INVITACION A CONCURSO

2.

RESPUESTA DE INVITACION AL CONCURSO

3.

BASESDE LlCITACION

4.

INSCRIPCIONAL CONCURSO

5.

VISITAAL LUGAR DE OBRA

6.

JUNTA DE ACLARACIONES

7.

PRESENTACIONDE PROPUESTAS

8.

FALLO y ADJUDICACION DE LA OBRA

9.

DATOSDE LA EMPRESA/COMPROBANTEDE NO ADEUDO FISCAL

10.

OFICIO DE VALlDACION DE OBRA

11.

CONTRATO

12.

PROYECTOEJECUTIVODE OBRA a. UBICACiÓN b. ESTUDIODE MECANICA DE SUELOS c. PROYECTOARQUITECTONICO d. CATALOGO DE CONCEPTOS e. PRESUPUESTO f. TARJETADE ANALlSISDE PRECIOSUNITARIOS g. EXPLOSIONDE INSUMOS h. PROGRAMA DE OBRA

13.

ORDEN DE TRABAJO

14.

OFICIO DE AVISO DE INICIO DE OBRA

15.

DESIGNACION DE RECIDENTEY SUPERVISOR

16.

FIANZA DE GARANTIA DE ANTICIPO CUMPLIMIENTO,VICIOS OCULTOS

17.

ESTIMACIONES+NUMEROSGENERADORESDE OBRA + FOTOS+ FACTURAS(XLM)(ANTICIPO)

18.

MEMORIA FOTOGRAFICA

19.

PRUEBADE CONTROL DE CALIDAD

20.

ACTA DE ENTREGARECEPCION(municipio-comité municipio)

vecinal) (constructora-

21.

ACTA ADMINISTRATIVADE EXTlNCIONDE DERECHOSY OBLIGACIONES

22.

COMPROBANTE DE PAGO DE RETENCION5 AL MILLAR

23.

COMPROBANTE DE INGRESOA LA HACIENDA MUNICIPAL BITACORA

Obra

1. INVITACION AL CONCURSO

¡

CONCURSO POR INVITACiÓN N" DE OBRA: 07.2/C. CONV.E/2015 H. AYUNTAMIENTO

DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015

INVITACiÓN No. MEO lS-18/00PM/C.lNV-09/201S A S U N T O:

e A R TAl

N V ITA CiÓ N

C. MARíA GUADAlUPE RODRíGUEZ ESPINOSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTosí, S.A. DE C.v.

~CO"L._--""";J

-::-n Municipio i'!.

"

de Encarnación de Díaz, Jalisco; a través de la Dirección de Obras Públicas, en apego a lo que establece la ley Obra Pública del Estado de Jalisco en sus Artículos ~26, 104 fracción 11,105, 106 fracción X y del 176 al 181, tiene a bien, comunicarle que: .

• .,• • ..

.J

En caso de aceptar la invitación, se compromete a presentar su propuesta de acuerdo al calendaao previsto. En caso de negativa, le agradeceré notificarlo por escrito a la mayor brevedad posible. En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

GOBIERNO MUNICIPAL

. , Teléfonos: (475) 953-2391 / / / 953-2001 ., d' . ConstltuC/on Patacto Municipal SIN Enc ernecion e Díaz,jalisco CP 47270

CONCURSO POR INVITACiÓN N° DE OBRA: 07.2/e. CONV.E/2015 H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓNDE OrAl, JALISCO 04 DE NOVIEMBRE DEL2015 INVITACiÓN No. MEO 15-18/DOPM/C.INV-09/2015 A S U N T O:

e A R TAl

N V ITA CiÓ N

ING. EDGAR MEDINA ~RA EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

~--=:"'-;;

El Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco; a través de la Dirección de Obras Públicas, . apego a lo que establece la Ley Obra Pública del Estado de Jalisco en sus Artículos ¡04 fracción 11,105,106 fracción X y del 176 al 181, tiene a bien, comunicarle que:

Por lo que deberá presentarse dentro de los siguientes 5 (cinco) días a más tardar en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicada cita en calle Constitución, Palacio Municipal S/N, Zona Centro para recibir las bases y documentos necesarios sin costo alguno. En caso de ace~tar la invitación, se compromete a presentar su propuesta de acuerdo al caléndarlo previsto. ¡{n caso de negativa, le agradeceré notificarlo por escrito a la mayoRbrevedad posible. .,',,'''',

I

En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"JUNT_QSAVANZAMOS"

GOBIERNO MUNICIPAL

Teléfonos: (475) 953-2391 / / / 953-2001 Constitución Palacio Municipal S/N Encarnación de Díaz,Jalisco CP 47270

---_------

2. RESPUESTA DE INVITACION AL CONCURSO

3. BASES DE LICITACION

o~ o:.. ZZ

O~ eO

"'~

~

."

00

-

O Z

» r-

-----

5. VISITA AL LUGAR DE OBRA

- - ---

-

--

6. JUNTA DE ACLARACIONES

-------

-

-

- -

--------

7. PRESENTACION DE PROPUESTAS

CONCURSO POR INVITACIÓN

W DE OBRA: 07.2/C. CONV.E/2015 INVITACIÓN No. MEO lS-18/00PM/C.lNV-09/201S

lUNTOS AVANZAMOS Encarnación de Díaz ',_, u!"",,iendo constatado que cumple con los requisitos exigidos para participar en el Relativo a la CO~CURSO POR INVITACiÓN No. MEO 15-18/DOPM/C.lNV-09/2015. construcciónde terracerías y pavimentos de la obra "REHABILITACIÓN DE CALLE20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO,ENCARNACIÓNDE DíAZ". Municipio de Em:arna¡:ión de Díaz,Jalisco, se acepta la inscripción de esta empresa al concurso.

Obr

GOBIERNO MUNICIPAL

. / Teléfonos:(475) 953-2391 / / / 953-2001 Constitución Palacio Municipal S/N Encarnación de Díaz.Jalisco CP 47270

JUNTOS AVANZAMOS

Encarnación de Díaz H AYUNTAMIENTO

2015-2018

CONCURSO POR INVITACiÓN N° DE OBRA: 07.2/e. CONV.E/2015 H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓNDE DíAZ, JALISCO 10 DE NOVIEMBRE DEL2015 INVITACiÓN No. MEO 15-18/00PM/C.lNV-09/2015 A S U N T O:

A U T O R IZA CiÓ N

G. MARíA GUADALUPE RODRíGUEZ ESPINOSA CONSTRUCCIONES y PROYECTOS MIRANDA DELPOTOSr, S.A. DE C.V.

Habiemdo constatado que cumple con los requisitos exigidos para participar en el CONCURSO POR INVITACiÓN No. MEO 15-18/DOPM/C.lNV-09/2015. Relativo a la construcción de terracerías y pavimentos de la obra "REHABILlTACIÓN DE CALLE20 DE,NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO,ENCARNACiÓN DE D{AZ". Municipio de Encarnación de Díaz,JaliSch,se acepta la inscripción de esta empresa al concurso.

ATENTAMENTE

"JUNTOS AVANZAMOS"

(5

GOBIERNO MUNICIPAL

Teléfonos: (475) 953-2391 / / / 953-2001 Constitución Palacio Municipal S/N Encarnación de Díaz.Jalisco CP 47270

RECEPCiÓN DE PROPUESTAS CONCURSOPOR INVITACiÓN N" DE OBRA: 07.2/C. CONV.E/2015 H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓNDE DíAZ, JALISCO 27 DE NOVIEMBRE DEL2015 INVITACiÓN No. MEO 15-18/00PM/C.lNV-09/2015

El Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco y Siendo las 11:00 horas, el día 27 de Noviembre de 2015, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales ubicada en la calle Constitución, Palacio Municipal S/N, Zona Centro y de conformidad con lo estipulado en la invitación emitida para tal efecto, se reunieron los servidores públicos del Municipio de Encarnación de Díaz y los representantes de las empresas convocantes a efecto de realizar la entrega formal y RECEPCiÓNDE PROPUESTASpara la adjudicación descrita en el CONCURSO POR INVITACiÓN No. MED 15-18/DOPM/C.INV-09/2015 Se suscribe la presente ACTA DE RECEPCiÓNY APERTURA DE PROPUESTAScon motivo de las proposiciones para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y po determinado referente a la construcción de terroceríos y pavimentos de lo obro "REHABILITACIÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACIÓN E DíAZ", Municipio de Encarnación de Díaz. A la INVITACiÓN las personas físicas y morales

C. MARíA GUADALUPERODRfGUEZESPINOSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA POTosí, S.A. DE C.V.

DEL

ING. EDGARMEDINA LARA EXCAVACIONESPROFESIONALES,S.A. DE C.V. ING. ALEJANDROHERNANDEZDESANTOS H&R SUMINISTROSY CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.

\1

Se asienta las anteriores personas físicas y morales fueron convocadas al CONCURSO POR INVITACiÓN No. MEO 15-18/DOPM/C.INV-09/2015, de fecha 04 de Noviembre de 2015, las cuales fueron entregadas físicamente, quedando enteradas de las formalidades, lugar, fecha y

~

hora de entrega y apertura de sobres. Una vez pasada la lista de las empresas inscritas y presentes en la fecha y hora citadas para participar en el acto mencionado, se procedió a recibir los sobres que contenían sus proposiciones, los cuales se encontraban debidamente sellados, acto continuo se abrieron y se dio lectura a cada una de las proposiciones presentes, las cuales se indican a continuación con sus importes respectivos: Empresa

Representante C. MARIA GUADALUPE RODRíGUEZESPINOSA ING. EDGARMEDINA LARA ING. ALEJANDRO HERNANDEZDESANTOS

Importe

Firmas

$ 4 956 258.19· $ 4 763 658.04 $ 5155698.74 Los importes antes señalados con /. V.A.

Página 1 de 2

Una vez abiertos los sobres de cada una de las propuestas, se procedió a su revisión a efectos de comprobar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos solicitados. Posteriormente se informó a los asistentes que la documentación plenamente con los requisitos solicitados por los concursantes.

exhibida

cumple

Las proposiciones no rechazadas y sus documentos anexos quedan en poder de la Dirección de Obras Públicas Municipales, para su revisión, estudio y dictamen. Se manifestó a los presentes que, a través de la dirección de Obras Públicas Municipales y con fundamento en la Ley en la materia, formulará el dictamen de fallo respectivo, el que de acuerdo al pliego de especificaciones tendrá carácter de inapelable y será dado a conocer a los asistentes en el ACTO DE FALLO el cual se efectuará en estas mismas oficinas el día 02 de diciembre de 2015, a las 14:00 horas. Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en el mismo.

Lic.

Presidente

JORGE ZERMEÑO RODRíGUEZ del comité comunitario o vecinal (Testigo Social)

DIRECCiÓNDEOBRASPÚBLICAS Constitución, Palacio Municipal S/N Zona Centro

Página 2 de 2

8. FALLO Y ADJUDICACION LA OBRA

DE

ACTA DE FALLO CONCURSOPOR INVITACiÓN N" DE OBRA: 07.2/e. CONV.E/2015 H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO 02 DE DICIEMBREDEL2015 INVITACiÓN No. MEO 15-18/00PM/C.lNV-09/2015

El Municipio de Encarnación de Díaz,Jalisco y Siendo las 14:00 horas, el día 02 de diciembre de 2015, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales ubicada en la en calle Constitución, Palacio Municipal SIN, Zona Centro y de conformidad con lo estipulado en la invitación emitida para tal efecto, se reunieron los servidores públicos del municipio de Encarnación de Díaz y los representantes de las empresas convocantes a efecto de conocer el DICTAMEN DE FALLO para la adjudicación descrita en el CONCURSOPOR INVITACiÓN No. MEO 15-18/DOPM/C.INV-09/2015 Al hacer uso de la palabra el c. Manuel Humberto Hernández Zermeño, Director de Obras Públicas del Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, señaló que de conformidad con los criterios descritos en el cuerpo de la INVITACiÓN y a las BASESDE LICITACiÓNVIO CONCURSO referida se efectuó la revisión y cotejo de documentación legal, administrativa y financiera y evaluó las propuestas técnicas y económicas de los licitantes en las cuales quedó evidencia de que se garantizó el cumplimiento de la normativa vigente en materia de obras públicas.

J

~

"

Añadió que los participantes demostraron a través de la documentación presentada en sus propuestas técnicas, la experiencia y la especialidad del licitante, la capacidad en la prestación de servicios a contratar y que su objeto social y su actividad comercial y profesional está relacionada con los servicios objeto de la presente invitación, y que cuenten con la capacidad ~éc~ic~"financiera, administrativa y legal, para atender los requerimientos solicitados en esta mVltaclon Una vez que se satisfizo favorablemente

la evaluación documental de las propuestas s

procedió a revisar su contenido técnico y económico

~ Por lo anteriormente expuesto el H. Ayuntamiento de Encarnación de Díaz Jalisco a través de ~ la Dirección de Obras Públicas, en apego a lo que establece a las BASESDE LICITACiÓN 10 CONCURSOy con fundamento en Ley Obra Pública del Estado de Jalisco, tiene a bien emi r el presente ~

DICTAMEN DE FALLO De adjudicación del CONCURSO POR INVITACiÓN No. MEO 15-18/DOPM/C.lNV-09/20 r sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado a la empresa EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V. referente a la construcción de terracerías y pavimentos de la obra "REHABILITACiÓN DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACiÓNDE DíAZ" atendiendo a lo

$ 4 763 658.04 $ 5155698.74

Página 1del

/

En este sentido se adjudica al licitante que ofertó la propuesta económica solvente más conveniente, que asegura las condiciones legales, técnicas y económicas para la entidad, y además cumple con lo indicado en la convocatoria de la invitación y es congruente con la propuesta técnica. Sin otro asunto que tratar se comunica este DICTAMEN DE FALLO al segundo (02) día del mes de diciembre del año dos mil quince y se conmina al representante de la empresa adjudicada a que reúna los requisitos necesarios para la firma del contrato correspondiente.

C. MARíA GUADALUPE RODRíGUEZ ESPINOSA CONSTRUCCIONES y PROYECTOS MIRANDA DEL POTosí, S.A. DE C.V.

Contralor Municipal

ING. EDGAR MEDINA LARA

ING. ALEJANDROHERNANDEZDE SANTOS

EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V

JORGE ZERMEÑO RODRíGUEZ

Presidente del comité comunitario o vecinal (Testigo Social) DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS Constitución, Palacio Municipal S/N Zona Centro c.c.p. Expediente

Página 2 de2

9. DATOS DE LA EMPRESA

10. OFICIO DE VALIDACION DE LA OBRA

Obra

11. CONTRATO

,J CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABIL;ITACIÓ~ D~ CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACION DE DIAZ Contrato de Obra pública. Concurso por Invitación; No. de Obra: 07.2/C. CONV.E/15 No. de Concurso: MEO 15_18/DOM/C.lNV-09/2015 No. De Contrato: AYTO-ENC 15-18/015/15

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN BASE A CONCURSO POR INVITACiÓN Y POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DíAZ, JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS JOSÉ DEL REFUGIO QUESADA JASSO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. MÓNICA GISELA MORENO JAIME, SINDICO MUNICIPAL, L.C.P. JAVIER GUILLERMO ROMO PARADA, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, LIC. MARTHA Rocío CUELLAR FRANCO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EL C. ROLANDO IBARRA LARA, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Y EL C. MANUEL HUMBERTO HERNÁNDEZ ZERMEÑO, DIRECTOR DE OBRAS. PÚBLICAS MUNICIPALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA "EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. EDGAR MEDINA LARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"· Y CUANDO SE HAGA UNA MANIFESTACiÓN CONJUNTA SE DIRÁ "LAS PARTES"; QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DECLARACIONES

1. DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 1.1. Es un organism~ público, con p~rsonalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad par? contratar y obligarse en los términos del artículo 115, fracción 11de la Consti on Pol~t~cade los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 73, párrafo primero de la Co titución Jalis.c?, así como los artículos 1, 2 Y 3 de la Ley del Go terno y la Polltl.c~del .~sta~o Administración Publica MUnicipaldel Estado de Jalisco.

=

.2. Qu~ sus representante~ tienen facultades para suscribir el presente contrato de I~ dispuesto por los art~culo~~8, fracción 11,48 fracción VI y 52 fracción 11d Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco. ~~~~~~ 1~6~~~~~I~~Á?,aCpiÓn,sIe b~só ~~imordialmente,en que la propuesta pres a a . ara a ejecucion de la obra representó I bt . , d -:--_..-'!' mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO;' a o encion e las económico, además dicha propuesta reunió I ..' en sus aspectos legal, técnico y cumplimiento del contrato y la ejecución satisfa~~o~ion~lc:onesnecesarias que garantizan el y el empleo de materiales de rneior cali a. e a obra, en cu~.ntoa un menor cost consideró que la empresa contará ~on la ~~d'a resistencia, y .dura~llldad; igualmente, se congruente con los trabajos a realizar así co p cidad econorruca, tecnlca y administrativa contratistas de "EL MUNICIPIO" I mo a que fuera ~e las Inscritas en el padrón de señaladas en la cláusula que antecedej o que se determina en base a las facultadesPROFESIONALES, S.A. DE C V" I ,se asiqna a favo~,de la empresa "EXCAVACION S . . e contrato de aSlgnaclonde Obra Públ·tea.

P

1.4. El municipio se pronuncia en el sentido d CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVe que es necesario llevar a cabo la obra d D!= CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA c6MENTOS DE LA OBRA "REHABILITACiÓN IAZ", ~tilizando el Recurso 100% Fed I F LONIA EL R~FUGIO, ENCARNACiÓN DE para la Inversión. "Convenio €" p~ra eI7~~ ondo de Contmgencias Económicas 2015

¿

1.5. Que señala ?omo domicilio para recibir cual ui . . ., . en la. preslde~cla municipal de Encarnación eronotlflca.clono ?omunlcación el ubicado Palacio Municipal s/n Colonia Centro de Encarn e .~Iadz,J~lIsco; cito en calle Constitución , aClon e Díaz, Jalisco. 11. DE~LARA "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 11.1. Tiene capacidad jun ¡ 'd·tea para contrat· . este contrato y que dis one d ar ~ obl~garsea la ejecución de la obra . tecnológicos suficientes p:ra ello. e la organlzaclon y elementos materiales' huOmbJeto anos dey 11.2. Conoce todos Ios detalles concernientes a e. .,

1¿:~~~~~1~i:~:~Sc~~~a!i,ci.~~:sn~~r~~~ar:~f¡z~~~a s~b;:p~~~~~i~~ ~~~:~~~:~;~~= n y cumplimiento de sus obligaciones. Página 1 de 10

-r

r

¡

CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABIL;ITACIÓt>:'Dl~ CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACION DE DIAZ Contrato de Obra pública. Concurso por Invitación; No. de Obra: 07.2/C. CONV.E/15 No. de Concurso: MEO 15_18/DOM/C.lNV-09/2015 No. De Contrato: AYTO-ENC 15-18/015/15

11.3. Acredita la existencia de la sociedad mercantil, legalmente constituida con la escritura

=

pública número 49,636 de fecha 7 siete días de febrero del. 2013, mil t.rece; otorgada ante la fe del Licenciado Mauricio Mier Padrón, Notario Público adscnto al numero 15 de la Ciudad de San Luis Potosí, SLP.; y que se encuentra debidamente incorporada en el Registro Público de la Propiedad Y Comercio. Documento que consta de 16 dieciséis fojas útiles. 11.4.Acredita su personalidad con escritura pública número 49,636 de fecha 7 siete días de febrero del 2013, dos mil trece; otorgada ante la fe del Licenciado Mauricio Mier Padrón, Notario Público adscrito al número 15 de la Ciudad de San Luis Potosí, SLP.; y que se encuentra debidamente incorporada en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. Documento que consta de 16 dieciséis fojas útiles, manifestando bajo protesta de decir verdad que tales facultades no le hansido revocadas ni modificadas a la fecha. 11.5. Se encuentra registrado con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes EPR130207QG7. El representante legal se identifica con credencial para votar número 1287077741152 expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de electoe-:==::==:y MDLRED74091924H600. -11.6.Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, tales como ubicación y condiciones de acceso, época del año en la cual se realizarán los trabajos de acuerdo con el programa, obras de protección y señalamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en la fec_~_~ e iniciación del presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que 'chos precios incluyan por razón de costo directo, del indirecto, de la utilidad y de lo cargos dicionales establecidos y que el pago será por unidad de obra terminada a satisf . . de "EL MUNICIPIO".

)

11.7.~ue la ejecución de I~ obr~.se ajustará al importe establecido en la cláusula s gunda. _"..... ~~ eXls.tleraretraso. en la ejecucion de la obra no imputable a "EL MUNICIPIO' como lo pudiera ser la Incorrecta y/o ineficiente operación de equipo e instalacione de ',~' ::J-__ ~"ft CO.NTRATISTA", de ninguna forma implicarán cambio alguno en los precios cotizados. 11.8. Que" ha presentado ,;1 programa de obra, así como también se apega al presupuesto base de EL MUNICIPIO ,de la obra motivo del presente contrato. ~.9. Que tie~e establecido su domicilio fiscal en la Calle Santa Martha número 156 Colonia anta Tomas, Soledad de Graciano Sánchez San Luis Potosí' C 78433 .' I señala para todos los efectos legales correspondientes. ,. . , mismo que

P

CLÁUSULAS

I

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO " ~ CONTRATISTA" Y éste se o r .' EL MUNICIPIO" encomienda al "E~ TERRACERíAS y PAVIMEN:~~a ~E eLe~u~~~a ~~ra denominada. CONSTRUCCiÓN DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO E~C REHABI~ITACIO~ DE CALLE 20 DE c?n !os planos, presupuestos, calendario de ob'ra A~NAC.IO~ DE DIAZ"; de conformidad te~nlcas ofrecidas y aceptadas por el r .' precIos.unitarios y demás especificaciones asiqnación de obra, desahogado por "EL ~~~~c~~~~~lsta dentro del procedimiento de como SI a la letra se insertasen estirnací os cuales se dan por reproducidos Obras Publicas de este Municipio'y el cual se an que fueron aprobadas por la Dirección de e anexa al presente Instrumento.

,

-

SE~UNDA. MONTO DEL CONTRATO El im . ca~tl~ad total de: $ 4' 763,658.04 ('Cuatroportede la obra ?bJetode este contrato es la Sel~clentos Cincuenta y Ocho Pesos 04/1o~llIones S~teclentos. Sesenta y Tres Mil equivalente al 16% dieciséis por ciento del i t M.N.). Dicha cantidad incluye la tasa mpues o al valor agregado. Las partes acuerdan que en caso de que "EL CO ~X~~d~.~edlacantidad prevista en esta cláusula, ,~TL~~I~~~;I~~lice tra~ajos.cuyo importe no esta obligado a cubrir .. n I a excedente al contratista salvo que' adIClona!. ,previamente se celebre algu'n convenio .

~:~~r~:~::;~;~~~:lIp:~:~:r~a d~~~O;:, s: ~r~:~~~~1r:~::e~~ ~i~C::taabl~~~~ :: T~RCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL " o?Jetode .es.tecontrato el día 7 siete de dicie CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra

nos, presupuesto, calendario d b . a ISCO,aSI como de e o ra, precros unitarios y demás Página 2 de 10

,

,¡'

CONSTRUCCiÓN DE TERRACERíAS y PAVIMENTOS DE LA OBRA "REHABIl:ITACIÓ~ DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFUGIO, ENCARNACION DE DIAZ" Contrato de Obra Pública. Concurso por Invitación; No. de Obra: 07.2/C. CONV.E/15 No. de Concurso: MED 15_18/DOM/C.lNV-09/2015 No. De Contrato: AYTO-ENC 15-18/015/15

especificaciones técnicas ofrecidas Y aceptadas por el propio .contratista dentro d,el procedimiento de asignación de obra, se especifican las fechas críticas en que se t~ndran que haber realizado los avances de obra ahí especificados. En caso de que en cualquiera de dichas fechas críticas, "EL CONTRATISTA" no haya alcanzado el avance de obra especificado para esa fecha crítica, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA", se reunirán dentro de los 2 dos días siguientes hábiles a la referida fecha crítica, para determinar de común acuerdo las medidas correctivas necesarias para recuperar los tiempos perdidos, cuyos costos serán absorbidos íntegramente por "EL CONTRATISTA". Los acuerdos alcanzados se formalizarán en un convenio entre las partes. De no alcanzarse acuerdo dentro de los tres 3 días hábiles siguientes al inicio de las pláticas respectivas, "EL MUNICIPIO" podrá rescindir administrativamente este contrato e imponer las sanciones que resulten aplicables.

¡

1

CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" recibirá de "EL MUNICIPIO", el 25% veinticinco por ciento de anticipo para el inicio de la obra y la adquisición de materiales, mismos que se irán amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones presentadas por trabajos ejecutados, y se destinará a la adquisición de materiales y pago de la mano de obra, de conformidad con el artículo 190, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. ~

-cT

El atraso en la entrega del anticipo será causa de diferimiento, circunstancia que podrá dar motivo a diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, en cuyo caso, deberá formalizarse mediante solicitud en vía de informe, la nueva fecha de iniciación de los rabajos, lo anterior en concordancia con lo preceptuado por el artículo 191 de la Ley de bra Pública del Estado de Jalisco. "EL CONTRATISTA" se obliga en los términos rl"I-,,'~-plios, a presentar la solicitud de reprogramación de inicio, ante el área de estim Iones, en .u~ plazo máximo de 7 siete días hábiles a partir de la fecha en que le fue ent gado el nt!c!po por la Tesorería Municipal, anexando a dicha solicitud, copia del de ' ItO anticipo otorga~o: .La falta u omisión de la anterior disposición será motivo para o iderar como fecha de rmcio la establecida en la cláusula tercera del presente contrato. "EL

CONT~ATISTA" tiene un plazo de 7 siete días hábiles para prese""'t.It;ST~IOl¡E;.

CAPITALCONTABLtSEGÚN

ClONADOsCON LA

ASESORAMIENTOY .' ~ONS1l1UCCIPNl;h E()IflCACIONES; EST¡wq¡¡RAS, V(\:jIVAC!ONES. O&óOIJCIQI!ÉS. ACARREO DI! IHCLlIYENOOLA LOCA:LfZACION.PI1OYECTO.Y CONSTRtJCCIOH.DETOCA (lAS( DE OBRAS.

S 14.694.096.00

DECLARAOON ANUAL DEL EJERCICIO 2014:

QS.])IOVENTA y PS:s.OS 00;100 ~~.~,

:+;j;

v

v

¡

para la soci

mercan il o

fí~ica a quien

pte~.~RJeC~dula, ....'..'.. que pU~9a ~;tr~dita~?l) ins(rj'p~lórl en. el RegistrOa¡BlJOIepnÁe ni uro 'pep!undw! el BJIUO:le!eqeJlleJapa:l owa!qoE) 13

SO:l!!~w3:10SOJISanU ap eJa!nblen:lua oq!:lal:j - OS!'V ns Jefied apand anb sowepJo:l9J al 'aJa!nbaJanb u9puale f. e!Josaseel souiarep al olsnfi UO:lapuop '~LOle OlleiJodaJap alqewe uel aas sowep!IOS al -oumsuoo ns ap e:lJa:le sepnp aua!! !s

~I 3N3sz 1" PI 010zo¡ap ~183~sz 1" PI 010zo¡ap ~1~;~reSI83~~~19P SI ~8V;~reSI ~ ;~19P ;1 }o.V~;~ le;1 ~8V;~ ¡ap ;1 Nnr;~ re;1 }o.V~;~ ¡ap ;Ilnr;~ re;1 Nnr;~ ¡ap SI O!)V;~18~Ilnr;~ ¡ap ;1 d3S;~ re;1 O!)V;~¡ap SSJO!J9¡uesopnepv

..

---~.

:·1

}

I .,

..

-_.~

r-

/

.

oxunosra

"~90 30 01~3AO~d .~ L

Obra JUNTOS AVANZAMOS Encarnación de Oíaz H AYUNTAMIENTO 2015-2018

13. ORDEN DE TRABAJO

14. OFICIO DE AVISO DE INICIO DE OBRA

15. DESIGNACION DE RECIDENTE y SUPERVISOR

-

..

------------

Obra

16. FIANZA DE GARANTIA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO, VICIOS OCULTOS.

~

ASERTA® AFIANZADORA

Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., Grupo Financiero ASERTA. RFC:AAS9207314T7 Periférico Sur 4829, Piso 9 Col. Parques del Pedregal México 14010. D.F. Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Código FoUQ: .Monto Monto

Número: de Seguridad: de la ñanaa: de este movlmlento:

3658-05326-4 vKdYOSE 1710184 $476,365.80 $476,365.80

PÓLIZA DE FIANZA Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 8 de Enero de 2016

Moneda:

Movimiento: Emisión

Vigencia: De conformidadcon el textode la pólizade fianza.

MXN

Fiado: EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

Afianzadora ASERTA, SAo DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizaciónque le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaríade Hacienday Crédito Público en los términos de los Artículos 11" Y36" de la Ley de Institucionesde Seguros y de Fianzas,se constituyefiadora: Ante: A FAVOR Y A SATISFACCiÓN DEL MUNICIPIO DE ENCARNACiÓN DE DiAZ, JALISCO

A FAVOR· Y A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO DE ENCARNAClÓN DE DÍAZ, JALISCO, CON DOMICILIO EN PRESiDENCIA MUNICIPAL DE ENCARNA,CION DE DIAZ,. JALISÓ:l¡ UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, ENCARNACION DÉ DIAZ, JALISCO ,PARA GARANTIZAR.POR EXCAVACIONES PROFESIONALES, S.A. 'DE C.V., CON DOMICILIO EN SANTA MARTHA NO. 156, COL. SANTO TOMAS, C.P: 78433, SOLEDAD DE' GRACIANO SANCHEZ, S.·L.P... y R.F.C. EtPR130207QG7, EL GUMPLIMIENTO y, LA BUENA CALIDAD DE. LAS OBRAS EJECUTADAS ASI COMO LA REPARACION DE tos VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN l';PARECER Y QUE LES' SEAN. IMPUTABLES A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN B,ASE A CONCURSO POR INVITACION y POR TIE:MPO EÍETERMINADO NO;"'AYTO"ENC 1.5-18/015.115, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2015, RELATIVO A: C.oNSTRUCCION DE TERRACERIAS ''1\ PAVIMENTOS 'DE LA OBRA "REHABILITACI0N DE Cl';LLE 20 DE' NOVIEMl?RE E1'I :j:,lCCOLONIA EL REFUGIO, ENCARÑJ\.CION DE DIAZ", CON 'UN' IMPORTÉ TOTAL DE $4 '763,658.04 (COATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA' y, TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y OCHO PESOS, 04/10Ó M.N.). LA .PRESENTE FIANZA SE CONSrrTUYE DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ALUDIDO; ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR DESDE LA FECHA DÉ" SU EXPEDICION y HASTA DOCE MESES CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA DE CQNFORMIDAD LA TOTALIDAD DE LA OBRA, CONFORME AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FORMAL. DE LA MISMA, CUALQUIER RECLAMACION CON CARGO A ESTA FIANZA SE DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO DENTRO DE LA VIGENCIA, EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA S,E HAGA EXIGIBLE, QUE PARA CANCELAR LA FTANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE -LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ES·CRITO DEL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO, AFIANZADORA ASERTA; S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO !,SERTA, PAGARA A EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO, LA CANTIDAD bE: $476,365.80 (CUATROCIENTOS SETENTA y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA y CINCO PESOS 80/100 M.N.) EN CASO DE QUE SU FIADA INCUMPLIERE TOTAL O PARCIALMENTE CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS Y EL FIADO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTUTUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS y A LA JURISDICCI,ÓN' Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DEGUADALAJARA, JALISCO. , LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA QUE EN CASO QUE L,l). PRESENTE GARANTÍA SE HAGA EXIGIBLE, SE' SOMETERÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTTCÚLOS 279 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EN RELACIÓN DE LOS ARTS. 166 Y 178 DE LA PROPIA LEY; Y LA RESPONSABI.LIDAD.QUE ASUME AL EXPEDIRLA EN NINGUN CASO PODRA EXCEDER DE LA CANTIDAD POR LA QUE SE EXPIDE ESTA FIANZA.***FINDEL TEXTO***

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el articulo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LAAFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, 'i el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que J'I.FIANZADORA ASERTA,S.lL DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en fama escrita o a través de medios emita las fianzas electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emí.t ioo de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de ~stablecer proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, que la fianza electrónica como procedimiento de identificación y validación de la misma, la cotenc íón del certificado de autenticidad disponible en la JAIME página de Internet www.aserta.com.mx. para todos los efectos legales. Forma parte de esr.a póliza el anexo:"NORMATIVIDAD A LA PÓLIZA DE: FIANZA". APLICABLE

LíNEA DE VALIDACiÓN ElR XVI-I-MMXVI

MANUEL ELlZONDO RUEDA

'. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA 1.- En toda ¡x':iizactorgooa per la AFIANZADORA, sus derectvs y otligadones se eoo.eman regulades sotre la situociá1 re! aslllto, ya sea ju:!icia, acmristraivo o de cuaJqt.ierolra naturaeza, paa el qJe se por la Ley de Institucionesde Seglla; y de Ranzas en adelanle (USF), en lo no prENistopr la USF, se haya ctcrgldo la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de aO'edita:la sdveocia M 16 pá[ato aplicarála legisiocián mercanti y a f¡jta de dispoi'icián expresa, el Código Ovil Federal.(M 183 L1SF);la prirrero USF y M 18 prirrer párrafo USF. 10.2 Si la AAANZJlDORA 00 clfT'!lle con la obigacán ¡xíliza ssá rurrsraca a igual que sts endooos deliendo conlener, €f1 su caso, indicacirnes que glrartizada en la ¡x':iiza demo de la; ¡jazos leg¡jes para su cufTlllrri€f1lo, deba-á abñr al acreaJer oorriristrativarnente fijen la SeO'etaria de Hacienda y Crédito Púl:lico, en adelante SHCP y la ColTisián indelm~cián por rrora eononre al M 283 USF. 10.3 Ninguna autoridad podrá Ijar mayer ilf!lOrte para Naciona de Segurosy Ranzas, en ooliante CNSF (M 166USF). las fianzas que ctorguen las AFIANZADORAS,que el señalooo paa de¡xísitos en efectivo u

file:/ //Ci/U sers/U serlDownloadslFOOOOOOO169 .xml

15/03/2016

H, AYUNTAMIENTOENCARNACIONDE DIAZ

EXCAVACIONES PROFESIONALESSAoDE ev.

2015-2018

21 de enero de 2016

CONSTRUCCION DETERRACERIASY PAVIMENTOSDE LA OBRA "REHABILlTACIONDE CALLE20 DE NOVIEMBREEN LA COLONIA ELREFIGIOENCARNACION DE DIAl"

\

-,

,

'C69 "CLUe9

$ $ $ $

LO' ~,~

~9 ,~6'O6~'~

gg'lW~9 ~9 ~9HS LO

$

s

$ $

vsns~

W9ln~9 E6 ~lE'9~9

$

s

" 099'SZO'~

'V'Al

1YIOJ.

6Z'ggs-lLn 9LC60'~6E'Z

s

~O O

s-

1>0 S99'ESL',

$

$

OVOl.1NYO

9Z'Z9nlE CO9OS'6ZE

$ $ $ $

SZS90'L9S

1Y1Ol

'~VZ1HIOWVt:IOd 00lVS

wn~v-reruov'ZI1~OWV

l:IOll:lllN'd NOIOlfZlU:lOW\f $ $ ~so '(1 3G 1:10""''' OdIOllNV o.r.IWft'"BQ.~~

,O',~E'91>O'l ZLLSn90'Z SL ~09'90~',

$ $ $ $

....,

'Y'I\"

~30~3r3 ~OdOa1'1tS UI NQIO'f'WI1S3 't1S3 ~OI~31N\f OQV1nWnOV

OlV~lNOO130 3ülOdWI 31SW'J.NQOOc:rWU3

"'NOI::I'WWU83

~E'OlC CSl ~

$

SS'OO CSl •

s

WOYd y OUN lo

oH(~:'»). (I:;OCl"o.o)

1:I'I111W w

s NOION3J.3l:1 (::1

t'dlN) OIWOl:I'(111W1'9' z NOIONll3l:1 (3

$ S

(%¡~.o)

s

(v 30 %SZ)

$

,.

;>1:)\tWllS3o..LNOW%9~ 'V'I\'j (a

(a-v).

~'YlOJ.8ns

(o

}:f\l'ZI.UIOWV

v

OlNOW (8

~.N NOI:>'r'rtLlS3 30 Vl\lts QJ..NOW(v 83lltOdWI

%00'0 %00'0 %lE'Sl %E9"Z %00'0 NOIOYWI.l83 ;;aMBOS %

lS'l,~'l,~

lS'l,~'l,~

S,'OOO'SlS' ~ $ S~'~E,'S9 SS'SEl'S $

6S'VVS·ESS·t zs ZV9'LOS

s

lIOOI3.LNV NOIO'V'WI.t.Si

oa1YS

,E'SV9'~8n OO'PiO'LLS SS'GEL'S

$ $

s s

SOO'da\lO\l S013l:tONOO S'dIl:t30Vl:tl:t31 S'dIl:t30Vl:tl:t31 S3l:t\lNIWIl3l:td

~ONNOIOVWUS3

01dd

OJ.d30NOO 'NOI0\fV'4US3 V1 N3AnlllSNOO

sne

SYOI.1.l:IVd 30 " S31l:l0dL"l1 3 S01d30NOO SOl 3Q N3V'11nS3~

: 13Q NOOIOn03r3 30 OaOI~3d

(ONn) ~

no~-g.o~

.N NOI:l'5~ 30 'lAj'S't\'dns 30 %961'v' 1V1:fnlVN

'VNIWv'lVl 3~80S V 09 30 avalaNn.::lO~dVNn 'v'ZW:>/EY>t 001.=0,.::1 O~)I1n~OIH 013~:>NO:>N3 'v'OVl:>NV''v1:In11'v' 30 SO~13W~'vA "Z/¡.t X "Z¡'/t 30 ¡. ¡.'1V:> ~ld A 9¡. 'l'v':>'v'NIW\fl30 SOW.3W09'¡, X OZ'¡.30 'v'~80 Vl 30 'o'H'1dW'v'V\l

'/1:>30 '''S

S311fNOIS3~O!ld

S3NOI:>If/llf:>X3

ov'9.

~.'n

9.'9.

LO'v.

1"961'+0 - 081'+0

OL'08Z

oo'oz

,o'h

LO'v.

00'1'.

081'+0 - 091'+0

00'08Z OS'SLZ

OO'OZ

00'17. 00'1'.

00'17.

091'+0 - 0171'+0

5S'€.

OVV+O- OZv+O

OL'S9Z

oo'oz

00',. B¿'n ¡,'n

SS'€.

ZV'€.

OZV+O- 001'+0

€6'96SV €Z'O€€V

OL'99Z

OO'OZ

t!:'n

ZV'¬ .

sS. €€'8vn

O€'OLZ

Oo'OZ

O"OLZ Ov'OLZ

OO'OZ

.s'n

Oo'OZ Oo'OZ

EO'L€v

08'OLZ 08'OLZ

~9't. ts't.

€z'99.

€z'OO.

lW

~W

€"ZZI7S €"ZV>S €9'998v

€z'8LS €8'LOL

OO'OZ

OO'OZ 00'0

!ZJ

Ofl.lIDNO')

II'I::lN\lJ..SIOIW3S

oe'z.

OlN3IW"'N30"'~ 30 ""~N''lSIO

~E't. ~9'n

;s'u n'u

L8'Z' ..'e.

es'€.

08.+0 - 09.+0

€S'€.

os'c.

09.+0 - 01'.+0

OS'€.

.s'e.

01'.+0 - OZ'+O

>S'€.

es'e.

es'¬ . SS'€.

ss'€. es'€.

OZ'+O - 00.+0 00.+0 - 080+0 090+0 - 090+0

€s'€.

OS'€.

NI.

OIOINI

090+0 - OL'LvO+O

NOIOV!S3

"/ION :10 ~ ;n,...:> N3 N;ndlnl~:I.1 :10 NOl:>V.1:>VdWO:> TO"n"d OI~0.11n10B""30 SVB:ln~dA NOI:>V.1:>VdWO:> '3NI:lV 'OV03wnH 30 NOIOInIOd~O:>NI 'NOI:>V:>I:lIHV:>S3:3An1:>NIW:>0~:l0 :lOS3dS3 Nn NO:> "W"S"/I"dns 30 %OO.,V :I.1N3.1SIX3N3'dlnl~:I.130 NOIOV.1:>'o'dWO:>

01d3:JNO:J

SYI~301nl~3.l ~80

ao ssovousvo

\1011ClVd

CONSTRUCTORA:

EXCAVACIONES

PROFESIONALES

SAo DE CV.

SANTA MARTHA 156 SANTO TOMAS, SOLEDAD SANCHEZ SAN LUIS POTOSI

E$TIMACIONN· 1 UNO

DE GRACIANO

:¡;

J

iIW@tt!

CONTRATODE OBRA PUBLICA. TI

OBR :

AL100% DE SU P.v.S.M. CON UN ESPESOE DE 20 CM INCLUYE:ESCARIFICACION, INCORPORACION DE HUMEDAD, AFINE, COMPACTACION y PRUEBAS DE LABORATORIO P.U.O.T.

CALLE 20 DE NOV.

EOGAR MEDlNA tARA

I

OlN3IW'dN30\t':J

'l'Q'n'd OI~Ol'lnl08'1fl ac S"83mld A VIlO9~ ao OlO"dVIIOOOala3V11 HOS3dS3Nn NOO'VII'S'/I'dao %961" OaIflO"dVIIOOA Oa"NI.:I" 'OalaN3l 'Oa'lflOZ3W ''InI80 'Ifl " OON"8 13a OHlSINIWnS:3An10NI( ..ta ~"8'1n10 NOOOaWOr3V113llfl3d3l ) NOI03H'Ifl3a 3S"8

NI~

30 'd1:JN\11SI0

,

30 %55 ~1t.OOWlOWdWOOÁ OOWNI~W.:OOIO~3l'O'1'f)SZ3W .~I!O)f1

TO'n'd OI~OlItllOBYl30 S\'1!3n~d Á WOOZ30 OlOWdWOOOOl03W ~OS3dS3 ~n NOO WI)ON'ifS13q O~lSINIWn~ :3Án~.ONI¡ "p~~WSWO NOO OO'«llOr3W 3lWl3d3l) NO'03~ 11'130

Old30NOO , I;tGIH::IVd

'i~80 30S30'i0IlN'i::>

@ ~ ~.

•

9~··U"'~Z

S~'OIP-~&

:OaOIH3d

ZV __~~0~3~0~N~O~I~=V~N~~~V~~~N-3------4_-----:'i~~~8~O~~~3~0~N~O~I::>~'i~::>1= ~ 8~n 'i~80 30 Odll NOI~VlN3WII\Vd S~O¡:~~O/8~'S~~N3'OlAV vonsns 'i~80 30Ol~lNO::> 'i~80 ~ N3SOO'iln::>3r3 SOrw8'i~1

:ONO.:l313l ¡SOlOd Slnl N"S ''':lINOW WlN"S SY6~ 'ON WllIWWWlN"S 11"

:NOI:l:l3l1I0

~'oN NOIO"WllS3

'I\~ 30 'VS S3'VNOIS3:10~dS3NOI~VI\V~X3 :VlSI1~lNO~

,

,/

BASE DE LA REGION(TEPETATE MEJORADOCON GRABA 1 112" )INCLUYE:SUMINISTRODEL BANCOA LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO,AFINADOY COMPACTADOAL 95% DE P.v.S.M. CON UN ESPESORMEDIDOCOMPACTODE 25 CM y PRUEBASDE LABORATORIOP.U.D.T.

EDGAR MEDINALARA

~ --¡_< ._"~ ..\ ;:'.J '\'0;.._,,"" ~ ~,,\J¿J'~I ...)&;,

,~\

~~,

'z .... -

:1Il"':"jr;t¡¡

~

_le'

_!_ _!_

'jf~

0'''

~

_!O'

_OO'o_

_!O'

.. ..... ti'

"' '

.....

-"!.!.

__oo:o_

~

~

..'"

_OO'o_

_oo:o_

~

_oo:o_

_oo:o_

_oo:o_

~

_oo:o_

.E.'_ -,,'s,

-"'-

..!.'!.

--"'-

--"'-

--""-

--"'-

.~ ~~~~~r~,~~,!~

-"'-

~

OH3111C11fi101ll'lN

OOIlIllMlZlNIDWW

,,' ,,'

_oo;c

"

_oc'

"nH13n",.

o

__oo:o_

_oo;

~ --""'=

--"

'"'

~I'

,,'

u'

,..

e,'

00'

.~

--'-"

~ ~ ~

_oc'

_oo:o_

"~o

_ca;

-""

00',

00',

,,'

,,'

....

.-

, "." ''11',., '.i '~~

'00'0

'"

,,'

,,',

,,' ,e:,

"'"'

a' ,V• •

":

.'" ..._

,,'

u'

.,ti'' \_ ¡),j' ',.",,,¡li5>,I,"·o:"'....... "',,

-...._,

".

~': ~ __

,.,_.".."

NOO .....

,

--'"

""" """'"

kf

,

'"'' S;!"",o, :l¡!i,c.""·,,

..o... " ,." zo"' ... ""', • • • • "".

os:

~ --";

os:

_oo'

~;

--";

_IS'

~ ~

..

"'

'YOH:lNW

~'> ,.• , •!, . ..

¡

.............

,

~ ~ ~

lO'

1YNl.it'OH;lNY

""0,,,,,,,0

LO"

,-n'

__...

"""'"

"r..

.....'"

OI:llNI,"'OH:lN'f'

'.L'O'n',. CJYOlwnH IIC NOI:JQOoIWOOHI 'YnC) BO otrfW 'VJ,NlIWW .. iH '1YIMi.LYW aa OVJ.SINlWns :&I.n'lON1'W','I\.'. MIO %01 W OO'f'J.OY.woo (IJ.v...... ~ ID:)frCyIIQ 1VIlIIJ.VW NOO lY13rR>fM1 BO QVt' Ni0Ja"rBM

r~~,

":;,¡il,-:~'IINI

NOI~lflS3

To'n'd OI}lO.1Ifl:tOB'NI '~V'l:>/El)l OO~=',J 30 8 30 0.1N3IWION31\3}1

n...

NO:>00'o'1:>Z3W3}1d}lOS3dS3 30 WOU 30 1"'S}l3I\SNIfl:t.1 OO...AIfl:t OO"'B"':>'" O:>l1nIfl:tOIH0.13}1:>NO:>30 0.1N3WII\"'d '1'o'n' d olllOiWOll'S3nd 00'0'100 '01311ONOO 3Q 01l1SINIwns '001>'ll8W1030 '001>'ll8WI0' 8 1...0 .X9 1>'01>'010801110313 'o"111>'W 30 N0101>'OO100 A 01l.1SINlwnS:Y.I110NI 'ZWO/!)I OOZ=',J 30, H1>'8 30 01N3IWION3I\3I1,'NOO P0'o'10Z3W3I1d 1I0S3dS3 3fil, WO ,S~30 }1>'SII3/1SNW.1 O9'o'AW 001>'8'0'0'" oonnW!lIH 013110NOO 30 01N3WI/l1>'d

01d30NOO

'Q'OllClvd

V~80 30 S30VOI1NV::J

'V::J118ndV~80 30 OlV~lNO::J V~80 vt N3 SOOVln::J3r3 SOrv8V~1

:ONO~3131 IS010dSlm NIfS • ...OINOW 1flN1>'S 9t6~ 'ON VIIIIfW 1flNIfS /IV

:NOI0031110

~'ONNOI0"'V'lllS3

'I\:J 30 '''S S3'''NOIS3:10~d S3NOI:J""'t:JX3 :'tJ.SIJ.~J.NO:J

CONSTRUCTORA:

DIRECCION: TElEFONO R.F.C.: CIUDAD:

EXCAVACIONES

PROFESIONALES

SAo DE CV.

SANTA MARTHA 156 SANTO TOMAS, SOLEDAD SANCHEZ SAN LUIS POTOSI

DE GRACIANO

4441001892 EPR130

7

. .-, ...¡¡ 7

ESTIMACIONN- 1 UNO

expro "'~~"'"''

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULlCO ACABADO RAYADO TRANSVERSAL DE 15 CM DE ESPESOR PREMEZCLADO REVENDIMIENTO DE 8 A 12 V~ f'c=200 KG/CM2, I I COLOCACION DE ELECTROSOLDADA 6X6 CAL 8 , III.'C,","'UU, CONCRETO, COLADO

_

CONTRATO DE OBRA PUBLICA. TIPO DEOB

CONTRATISTA: EXCAVACK>NES PROFESIONALES DlRRECCION: TELEFONO: R.F.e.: CIUDAD: .~' i'''' ,""', ~

.,.

SA. DE CV.

SANTA MARTHA 158 SANTO TOMAS, SOLEDAD DE QRACIANO SANCHEZ, SAN L.UIS POTOSI, 4441001882 EPR1S0207QG7 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

,J' _~:'I:¡'lo: r.Y

,CROQU'S,:r",:,

I ~,c.¡" ''>¡ "h'. CONCEPTOS QUE APLICAN

f fe¡;

J~~"!:~;.)

1.1· 1.2 · 2.3

TERRACERIAS EL PROYECTO "REHABILITACION CALLE 20 DE NOVIEMBREEN LA COLONIA EL REFUGIO, EN ENCARNACION DE DIAZ: CUENTA CON UNA BASE DE TERRAPLEN (TEPETATE) UNA CAPA DE 20 CM Y UNA BASE HIDRAULlCA (TEPETATE MEJORADO CON GRABA 1 112")

~~~~LQ

!.O C"')

o -eo + o

o o o o + o

o"

o o c:i

N

+o

o o

.,.

c:i

+

o

\

o o o N + o

o

c:i

U)

+ o

+

o

1s.~J., SUa..DIRECTOR

OBRAS PUBlICAS

ARQ. EMMANUEL ROMO ORTIZ

~ EDGAR MEDINA lARA

o o o

o o

r~

.,.o

+ o

+ o

N

N

CONTRATISTA: EXCAVACIONES

PROFESIONALES

SA. DE CV.

SANTA MARTHA 158 SANTO TOMAS, SOLEDAD DIEORAClANO SANCHEZ, SAN L.UISPOTOSI,

OIRRECCION: TEL.EFONO:

4441001882

R.F.C.: CIUDAD' f''li,¡::C{

~"

,'i'

IEPR13D2D7Q07 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI ':II:"ii~', ", - J,r, CRQ:QUIS, 'l '\':'w",';"41 CONCEPTOS QUE APLICAN

j:

1:

nlt

TERRACERIAS EL PROYECTO "REHABILITACION CALLE 20 DE NOVIEMBREEN LA COLONIA EL REFUGIO, EN ENCARNACION DE DIAZ: CUENTA CON UNA BASE DE TERRAPLEN (TEPETATE) UNA CAPA DE 20 CM Y UNA BASE HIDRAULlCA (TEPETATE MEJORADO CON GRABA 1 112")

g

\

~ O'J 1()

o

N

""'

g g o ,:1;

':i

,"?; +

g

~

+ o

SUB-DlRECTOR

OBRAS PUBLICAS

ARO. EMMANUELROMOORTIZ

EDGARMEDINALARA

CONTRATlSTA: EXCAVACIONES

OIRRECCION;

PROfESIONALES

SAo DE CV.

ESTIMACION N·1

TELEFONO: R.F.C.: CIUDAD: ,

';-"

UNO

MARTHA 156 SANTOTOMAS, SOLEDADOE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI,

SANTA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

4441001892 EPR1302D7QQ7 SAN LUIS POTOSI SAN LutS POTOSI ,; "c~>CRoaU1S .....,,"~.

TIPO DE OBRA: ~

~

lon:)3r3 30 OaOl"tl3d

(ONn) ~

.N NOI:>VIIII11S3 I

,..

LElOLOZOE ~lId3 t6B1OOÍVMr

8~O~-9~O~

)10d

sru

N'v'S 'Z3H:lNVS ONVI::>'o'"tIE> 30 0\(0310S

SV:>I18nd S~80 Z'VNIIV:>N3 30 O!N3IWV!NnAV

ONO.:l3131

'SVVIIOl OlN'tS 99~ VHHJVVIIV1NVS WV1 VNI03W !:IVEl03

9WZ'

en ruaue ap ~Z

lV' S~OZsp 9Jqwap!p sp 9~OZ ap oreua ap ~Z

~t

0I11:lIWOQ

W'lSt.LWlNOO 'OO0Rt3d !NOI::>YWIl.S3 3D YH:l3:J

rtn~ wnlO'o' 'ZIUIOWV If~SO'v'1 3D ~OWI\ OdI:JI.lN'v' ~13Q

$

~O'~¡n~'Z ZL LSn9O'Z

·~\t'Z11OOW'daoaoows ~OnBl.N'o' NOl:J\fZI.HIOWV

NOI:WZU,ltOWV

'~30~3r3~Od001\1'9 tI NQI:)\fW11S3 V1S3 ~OI"tl31N'W OO'v'1nV'lno'v'

Ol'o'~lNOO130 3H:lOdWI 31B'o'.LHOO OO'4flSi

EXCAVACIONES

PROFESIONALES

SAo DE CV.

H. AYUNTAMIENTO ENCARNACION DE DIAZ

2015·2018

EYCAVACfOf.JES

t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11~~~~~~~~~~ ~c"S:~--t---"""'¡''i''i''.i;~,,*,,~~~4.C.;

\-r-~ >:¡ '" ~

sI

~::,/ ,f~

. 1.

¡

·h F' '! r

,~

,

''''.,

t ....

-.,

\ ~,

-.(

',---

;;'+-

(:~-

~. ,.'

, .',

EXCAVACIONES PROfESIONALES SAoDE ev. H. AYUNTAMIENTO ENCARNACION DE DIAZ

2015-2018

31de diciembre de 2015 21 de enero de 2016

CONSTRUCCION DE TERRACERIAS y PAVIMENTOS DE LA "REHABILlTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA EL REFIGIO ENCARNACION DE DIAZ"

"

','!

EXCAV.\(

ONES

-. !

\.

, \

,

, " \ ~-:,,,! \

'. ,C

'\_~',

/

/

-;

I

IIESSú9SZ0Z000000T OOOOI=xsaZOJ6J~J~TOKJill~rIE~X~iliIJJqoZ6IVaO~ZJXMK/ZMHOV,OPXrNaqyvO~a,ZLdqs~3H3qE~a ~ax~5~MK+6NSXOSOXT3aLVx~xaL~oEJ~ss~~qa9SMJXq3IWSqX&AbXs+q~úOSX003LZV6xTillEM~~Lq6b VaAObSHS3JXdWXON'IISO:6E:EUúO-úO-9TOZIE9DVJVESE103dX330 VH::>3.:1 A ~V~n1 081X3V1108SIlV'r :00V1S3 OLZLv·d°::> NIO 30 NOI8V'NClV'8N3:ovom::> ISOIOd sim NV'S 0~lN38 :VIN010:l N/S ·oN Z3H8NV'S ONV'18~D 30 OV'0310S lV'dl~INnVII OI~VlV'd NOI~n111SN08 :0111::>11N00 ~f:vaL SVVIIOlOlNV'S vVIIC~O~09B03V11 :::>.:I~ 99~ ·oNV'H1C1V'VII V'lNV'S LDOLOeOC ~~d3 08SIlV'r 'NIO 30 NOI8V'N~V'8N330 0ldl81NnVII :3~8WON 1\330 VS S31VNOIS3.:10~d S3NOl3VI\V3X3

LH

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300585307 Fecha y hora de certificación: 2013-07-30 19:44:16 Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago* FOLIO FISCAL: 57F666FD-EAF9-4BFD-8DOl-95353ACAC363

F0000000177.xml-

Página 1 de 1

OneDrive

OneDrive lit·

Editar

Q

!

Compartir

Descargar

+

Agregar a mi lista Compartido



Insertar

lit'

Nc

(j)

Compartido > Datos adjuntos de correo electrónico > F0000000177 N3"O~A" \f0118ndV"80 30 01V"lNO~ ",,80 V1N3 SOOVJn03r380"'8\1"1 (SOOIZ.N~

€E

l'ond 01"01~"08V1 30 SV83n~d A 1"4:) OZ30 018VdWO:JOQI03Vol ~OS3dS3 Nn-N-ci::i '~'fS'I\'d 30 %S61'VOO'Vl:J'Q'dVIIOO A OOVNI:J'V 'OOION31'OO'Vl:JZ3V11 '\'CI80 Z·Z Vl 'VV1NVld 'V130 O~lSINIVllns :3AnlONI{ ,v&. ~ 'Q'8'V~DNO:)OO'Q'~or3V11 31V13d31) SONI;;!'t:I30 oo~nll~l l'V!~31VWNOO'tf:J!1n\'CIQIH 3Sva

,i!!ll,·j"'IW}i'.'i".·i?Ji!í, OO'~

'.'1LO'U.· :" , "l

,~".""" ·• • •

Tond SV83mld 30 NOION3180'lVl8l::l~3dnS OO't:f8't:f:::l't:f A 'OO'V~8WI8:3Anl8NI 'Oe:XO(?(S&. NOl883S 30 'WW6&. 30 V~80 N3 OH83H o:>nn'V~OIH013~8NO:J 30 l'V0IOS3d'V~1 NOIOIN~'VnE)

v~'06!.·~

$

,",,'01lS.

1...

00'.

SI'~t,'69

$

lO'eve·&.

v~'06n

S

$

Z6'SH

V~'06n

Og'&.SO·~l

SS'6€L"S

Z'C

00'0

S

~"~;,;

váliiiw8

Le:'ZE€$

$

'Jl:i'l""~;''''!I)

30 8V83nd 00V100 '013"ONOO ~~01 1d O~~~~~~~~::, 'oaV~8V1118 :3Anl8NI '"M: YVfl ~;A:; 30 013d 30 VHOO~8NOOOO~8~OV o:)n(,v"-0í.to13"ONC);3a

$

09'~SO·&.L

~*vJ!ii..~'f

z...

c...

$

'!>'J ~,~"~,, '''lti.~~"

...

O&.'B~Z:·Z

U'BOL

09'&.SO·&.L

18~""ea k

.

./

ztSLL

os'sn

$

01N3...IAI,d30 10~lNO~ IfllVd

'l'Ond 01~OlV~08'o'13a SV83nd 00'0'10:> '013~:>NO:>3Q O~lSINlvms '00V~8V111:>30 'OO\'CI8V111:J NOI:JV:JOl08 A O~lSINIVllnS:3Anl8NI 30 Z&.'t:f s 30 01N3IWlaN3/\3~ N08 oaVl8Z3W3~d SV~W~OS3dS3 30 Vol89&.30 lVS~3/\SN\'CI1 OOVAV~OO't:f8't:fOV 08l1nv~alH 013~:JN08 30 OlN3V11I/\Vd

ctc9Z

S

0~3

z...

€L'80L

$

A

9v'LV9'S

00'0

€8'99S'S6€

e!I'

.1,.,

,Ji'

.iJ.,· "J'~

se'ss!.$

$

I13n7~_

O:Jnn\t1:l01H013~:JNO:J 30 SOlN3VolI/\Vd30 10~lNO:) V1::IVd O/\d 30 'o'l.Nnr V~lNOO 30 NOI:::>VOO100 A O~lSI¡.\jnS:3Ánl:)NI HvllV11ISo X31.:1V>tIS 31N'v'l3/\INOln'v' ~OQ'V1'3S NO:)SOOllN3S S08INVN3 031V.:IV"lV:)OHONV30 VllVII V Á orw 30 VII:)9 30 aValaNn.:lO~d VNn NOO'SO~13V11 ooe '0'0'0'0V "Z 30 :)Ad 30 V1Nnr V~lNO:>

$

€8'99S'S6€

r,¿.

~:3A~ioÑl U.NY1JIQNOI:w:u.

$ $ $ $

~v'~SS'lv~

"H'allt:jQWI( HOd OO'WS HOIH3.LNV NOIOVZI.U:IOINV

'H30~3r3 I:IOd 001VS

z' NQIOVLA411S3 ~IH3lNV

31BVJ.NOOOO'f'.1.Si

: 130 NOOlon03r330 ooorasa

tsocre

.N NOIO'O'WI1S3 .:.z.t'1C 30 NGI:)VNH'd'::>N3 Ore>I~3!:113 VIN0100 Y1 N3 3!:1S"3IAON30 ot 31,-YO 3Q.~~I].SVH]b'!lmQYl30 jOJJ:l~'td ASVlH30~H313a NOIoonM!.S ¡SOlOd sim N"tS 'ISOlOd sim N"'S

a;"'L :dO 810~'9~O~ S'O'::>118ndS~80 ZltIO 30 NOIOlfNlIlfON3 30 O.l.N31WIf!NnA If

'tSOlOd Slnl NVS 'Z3HONVS ONVlOW~

~

LOOLOZOE~lId3

V!:IVl VNI03W !:I'V~a3

g~OZap oraua ap ~Z

avonl:> o• • ONO:l3131

30 0'11'0310$ 'SVWOl OlNVS 9S~ \t'HU:fv'ri V1NVS

1..,. S~OZep 9JQwapIP ep tt 9~OZso creua ap ~Z

otll:MWOQ 'Wl.SUYl:I1NOO :OO0fH3d :Not~WUS3 30 'tH03.:j

\1193

oovmanov

Ol'v1:l1NQO 13Q 31!:lOdVolI

8Y(Jl1Wd:;Ja*

,.,.

.. 0wy

\fl'SIlIfl:l.l.NO:l

._

\ /

IIJ.SU.V'illNOO 13 OZI1'9'3~

1/'

'Ir'

7

8..,0',.

...:msnd SWBO~OJ.O~IQ-BnS

, ,t:

•

~."Il!:L.~

I .t'e~L'".'t

S $

'99v'SL

m..

'"

Ot-l3~~3Z Z30N'V

'~'I'd

S

~."rOH

.rorrs %OO~1'v' S"'H.S3~3N SON".. 30 N91~"~l1d" '31~1 • • sans 30 \IZ~dO~7,·:~~;~~ 013MONO::>30 NOIOINWnE:!N3 VllIM'v'W'V~0100 OOHo'Ml _()~~ln~':'~5'l~

S

~8'9L9'99

ze'9L9'99

SOl:~=i~i~~~~~~l;NN~~:'~~~ ~A~31~V>lIS I

'.'P~,":"', "'":!""C!~"""

'''',

,"~

,'''''i'1l\I':

,

l' Lnt~'zt!:i ~,\ •

"frj1!

1 ")~

"Íii ' ,!!l\llí~"'~t\l#i''li'~I, '" "".é:¡~!:",~j¡'¡MI'il:~I!r "li"Cr"i zt'~tlt

s

Z~'6~O'9Zv'Z

S

ZS'06L'ZZB

s

~8'8ZZ:'Z:09' ~

S Z~'6~O'SZV'Z

s

ov'eZv$

00'0

9v'LV9'S

V~'9~6'~

s

~O'ZOO'LE9

s

9z'~ZE'6vE

s

9L'089'LS~

S ~O'ZOO'LES

s

O~'ZvZ$

00'0

O~'B~Z'Z

9S'Z"'V'~

$

~O'vZ9'6~V

$

t:~tE\nSE

s

ea'oso's€

S

s

Ot:'S~Z$

00'0

ZO'6v6'~

orzzz.

i~.

,",,,,,;I¡;, Ii'", -IW",

Ji¡\: :,'hI
N'd

L.OH:lNV

NOIOlfiS3

TO'n'd S'lfB¡¡nlld 30 NOI:lN3.1BO'1'1f1:>1:l1I3dnS OO'lfB'If:>'IfA 00'lf10:> 'OO'lfljBWI:>30 'OO'lfljBWI:>:3Anl:>NI 'OtXOZX91NOI:>:>3S30 'WWel''If'W'.1 NO:>ZW'/D~091='J 30 'IfljBO N3 OH:>3HO:>lln'lfljOIH 0.1311:>NO:> 30 1'1f0IOS3d'lflj.1NOI:>INII'lfn~

'l'o'n'd SVlI3nlld 30 No.:lN3lBO '1YI:lI~1I3dnS' BY:l'lf A OO'lf10:l'OO'lfllBWI:l30 'OO'IflIBWI:l:3AnlÓNI'O&XQl;XS'1 NOI:l:l3S 30 'wwel V'Vj"lNO:>ZW"D~OSI.'J ¡¡O'IflIBON3 ÓH:l3HO:ll1n'lfllOIHOl311:lNO:l30 1'1f0IOS3d'lflll NOI:lIMI'lfnO

Ol.d3:JNO:J

SO.L3~ONOO

VOIH::!Vd

V~80 30 S30VOI1NV::> 9~-8Ue-~z:

:OOOI1l3d

ZVI0 30 NOIOVN~VON3 NOIOV.1N3WIAVd

:V~80\f1 30NQI::>V::>18n :V~80 30 oau

9~O¡O;/"~O/8~·!H ON3·0.1AV

'V::>118ndvaso 30 OlV~UNO::> V~80 \f1 N3 SOOVln::>3r3 sorvsvai

:ONO~313l ISOlOd SIn1 N'lfS''If:lINOW'lflN'lfS stel 'ON'lfllllfW 'lflN'tS tI'If

Z 'oN NOI:>'lfWI.1S3

'AO 30 'VS S3'VNOIS3:10~d S3NOIOVAVOX3 :V.LSI.L~.1NOO

00

·'v':lIland

sea z oH NOI~I.LSa

Od

vaac 30

OlVt:l.lNOO

CONTRATISTA: EXCAVACIONES

PROFESIONALES

SAo DE CV. ESTIMACION No. 2

DIRECCION:

AV SANTA MARIA NO. 1945 SANTA MONICA, SAN LUIS POTosi

TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TELEFONO: R.F.C.:

AYTO-ENC

TIPO DE OBRA:

EPR130207QG7

15-18/014/2015

PAVIMENTACION

(.i'~\\ 5m~u

I-__U_BI_CA_C_IÓ_N_D_E_LA_O_B_RA_: __ -+_=E:!.:!N~C!:!A:!.:!R:!.:!N!:!ATC~IO~N!-,D~E~D!!:IAZ=-_'

CIUDAD:

PERIODO:

31.dic.15

21-ene·16

CANTIDADES DE OBRA PARTIDA

CONCRETOS CONCREU

CONCEPTO

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO ACABADOCON BROCHA DE PELO DE fc=150kg/cm2 DE 8 cm. DE ESPESOR T.M.A. 3/4". INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO PUEBAS DE LABORATORIO P.U.O.T.

ESTACION

t

BANQUETADE CONCRETOHIDRAULICOACABADOCONBROCHADE·PELO DE rc.150ltg/em2 DE tem ..DE ESPESORT,M.A. 3/4". INCLUYE:CIMBRADO,DECIMBRADO,8UMI CONCRETO,COlADO PUEBASDE LABORATORIOP.U.O.T.

.

• -

"

..

• -

,"

111'_

ANCHOAL INICIO

. .' . ,

,

•

•

.... .. . . m.'

-

ANCHOAL INICIO

ANCHOAL FINAL

0,00

0,00

0,00

0,00

2,02

1,01

20,00

0,00

0,00

0,00

2,02

2,29

2,16

20,00

0,00

4

ANCHOAL FINAL

,;m-

MARGENIZQUIERDO

MARGE

11' 0+340 - 0+360 0+360 • 0+380

CRUCE CON CALLE PEDRO SANCHES

0,00

0+380 . 0+400

0,85

1,66

1,26

2,29

2,56

2,43

20,0.0

25,10

4

0+400·0+414.70

1,66

1,68

1,67

2,56

2,75

2,66

20,00

33,40

5

0+414.70" 0+420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(

0+420 - 422.64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(

0+422.64·0+440

1,68

3,01

2,35

2,75

3,28

3,02

20,00

46,90

0+440 - 0+460

3,01

3,02

3,02

3,28

3,02

3,15

20,00

60,30

9

3,01

3,02

3,02

3,45

3,24

20,00

60,30

9

3,00

3,01

3,45

0,00

1,73

16,40

49,26

0+460 • 0+482.05 0+482.05·0+496.4

3,02 3,01

TOTAL MARGENES

CRUCE CON CALLE 4 DE JULIO

275.28

APROCHESCREVlSAR CROQUIS) JO

TOTALES ",ll!!

-

ES LA SlJt#\ DE BANQUETA EN MARGEN IZQUIERDO MAS MARGEN DERECHO DE LA CALLE, 20 DE NOVIEMBRE Y LA CHAPUL TEPEC ,.

776,2200

.:

TOTALETECLEADO

RASp

EDGAR MEDINA LARA

'e

41

20,20

775,22

ESTIMACION

CONTRATO

DE OBRA

PUBLICA,

N° 2 DOS

1512015

100

21 -e ne-.18

CALLE 20 DE NOVIEMBRE

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULlCO ACABADOCON BROCHA DE PELO DE fc=150kg/cm2 DE 8 cm. DE ESPESOR T.MA 3/4". INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO PUEBAS DE LABORATORIO P.U.O.T.

\ll:J\l1\lNI03V'1l:J\lE)03

»z: \I~

svonana

svaac

l:J0.l03l:J10-anS

NI~

OI:lINI

NOI:lI1.lS3

Toonod OIl:JO.l'IfHOal11 30 S'lfa3nd 0011100 '0.l3l:JONOO 30 Ol:J.lSINIWnS '00'IfHaWI030 'OO'IfHaWIO ' 8 1'1f0 9X9 'lf0'lfOl0S0l:Jl0313 1111'1f1N 30 N010'lf00100 A 0l:JlSINllNnS:3AnlONI 'ZWO/f»)tOOZ*'oJ 30 Z~'If 8 30 OlN31111110N31\3l:J NOO001110Z31N3l:Jdl:JOS3dS3 30 WO9~ 30 1'1fSl:J3I\SN'lfHl OO'lfA'IfH oO'lfa'lfo'lf OOnn'IfHOIH 0.l3HONOO 30 OlN3111111\'lfd

0.1

OOIflO:l 'O.13HONOO30 OH.lSINllIoInS'OO1fHS1IoI1030 'oo'lfllaIlolIO' 8 11109X9110110'lOSOH.l03131fl1l11101 30 NOI01100100A 30 ,."SH3/\SN'IflI.l OOItA'IflI0011811011 OOlln'lfllOIH OO¡:.'oJ30 E~1183D O.lN3IWION3/\3HNOOOOI11:lZ3I1013Hd HpS3dS3 30.Il0l0¡~

Old30NOO

O~'.'"'N~'''

vouave \ll:J80 30 S30\lOllN\lO

9~OZ:IV~O/8~-9~ ON3-0.LAV \ll:J80 \11 N3 SOO\lln03r3

vonane

vaso 30

sorvsvai

:ONO~313.l

Ol\ll:JlNOO ISO.lOdSIn1 1\11 NI1S'110INOW I1.lNI1SS1>6~ °ONI1IHI1I101I1.lNI1S

:N01003H10

Z °ONNOI0'lfWllS3

°"030 °VS S31VNOIS3:10~d S3NOIOV"VOX3 :V1SIIV~lNOO

"'9'1::180 "\C1l8nd

\t'l::I80

Odl 30 O.l\t'l::llNOO

CONTRATISTA: EXCAVACIONES

OIRRECCION:

PROFESIONALES

SAo DE

CV.

SANTA MARTHA 158 SANTOTOMAS, SOLeDAD DE ORACIANO SANCHEZ,SAN LUIS POTOSI,

TELEFONO: 4441001892 R.F.C.: CIUDAD: ;:;."" -=)~,,!o;;.

EPR130207Q07 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI Sü' "- -,. ~RQQU¡S-< '!,

:~\:I Ob!~ .. ~~ úbllcos ~ "I~.!"J..~ A

'''':(~'&.",

1_.,."

,N\flSIC

00'0 00'0

00'0

00'0 00'0

00'0

O~~+O- OO~+O OO~+O - 090+0

°1P8Wold OIOINI

04:lU1!

S

NOIO'dJ.S3

'YNIII'lYl Yl 3!:JBOSYOY00100 !:J3S W3B30 A 31BI!:J30Y Olny llNIA N3 NOIS3!:!dWIYN3 :3Anl0NI 'SWO 0930 OYOIONn:lO!:!dYNn y ZWOIO)IOO~=0,:1 OOl1nY!:JOIH0.13!:JONOO N3 YOYlONY 'WnllY 30 SO!:!.13WHA .mt X .Z ~/t 30 WlVO !:!ld A 8~ 'lYO YNIWYl30 SO!:!.13Won X O't 30 Y!:JBOYl30 WYdWYW

'V

·...NIW\f1\f13!:J90S ...0 v00100 !:J3SYH3930 A 3191!:J30'"om v llNIA N3 NOIS3!:JdWI"'N3:3Anl0NI 'SWOOS30 O"'OIONn~O!:Jd "'Nn v ~WO/O)lOO~.O,~ OOllnY!:JOIH0J.3!:JONOO N3 "'OItlON v 'YHnll ...30 SO!:Jl3WVt A ,,~HtX ,,~~/t 30 H·1...0 !:JJ.dA 8~'1"'0 "'NIWItl 30 SO!:Jl3Won X o· t 30 YH90 1tl30 YH...dW...W

SVI~30'inl~31S3~YNIWI13~d 1t!:J8030 saovounvo

~TIl3~d

01d30NOO

V~\fl

~

VN103V'1~VE)03

zuso OV>JO~ 13nNVV>JV'l3 ·O~V SV0l18nd S~80 ~Ol03~10-8nS

1W

OI:>INI

NOI:lItlS3

OOl1n~OIH 0.13~ONOO30 S0.1N3V'1II1Vd 30 10~lNOO ~Vd Olld 30 V.1Nnr ~.1NOO 30 N010...00100 A 0~lSllIIInS:3An10NI ~V1II111IS O X31:1V>IIS3.1NV1311IN0.1nV~00V113S NOOSOOllN3S S081111V t A 011...30 l1li09 30 OVOIONn:lO~d N3 03.1V:lV1VO OHONV30 l1lil1li VNn NOO'SO~.131111 oO"t VOVO... "Z 30 Olld 30 ....1Nnr ~.1NOO

OOl1m¡~OIH0.l3t10NOO 30 801N3WIJIVd30 'O~lNOO 'nIVd Olld 30 V1Nnr W1NOO 30 NOIO...OO'OOA 0~811Ii1OS:3An'ONI~""'WIS O X31;,ni1S 31N\fl3l\lNOln ...~00\fl138 NOO80011N38808WV N3 031"'~'(l' ZVIO30 NOIOVN~VON3:ovonl:> ISOIOd sim NVS O~lN30 :VIN010:> N/S 'oN Z3HONVS ONVIO~8 30 OV0310S lVdlOINnllll OIOV'lVd NOIOnlllSNOO :0111:>11N00 €€VBLSVIIIIOl OlNVS vll'.l€ ~O~099031111 ::>::I~ 99~ 'ONVH1~VII'.IVINVS WOLOlO€ ~~d3 oosnvr 'ZVIO 30 NOIOVN~VON330 OldlOINnll\l :3~81N0N A:J 30 VS S3'VNOIS3.:10~d S3NOI:lV AV:lX3

I

J 9~O¡::lvla

Fecha y hora de certificación: 2013-07-30 19:44:16 Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago* FOLIO FISCAL: AOCA5C2C-OIE2-42B4-8D5D-7215A9AE5C6C

Página 1 de 1

- -

18. MEMORIA FOTOGRAFICA

-

-

.

--

-----------

19. PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD

Obr

20. ACTA DE ENTREGA RECEPCION

21. ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS y OBLIGACIONES

22. COMPROBANTE DE PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR

23. COMPROBANTE DE INGRESO A LA HACIENDA MUNICIPAL