1. M. S. S,

INSTITUTO

MEXICANO

DEL SEGURO

CONTRATO NUMERO

SOCIAL

DELEGACIÓN SUR DEL DISTRITO FEDERAL

C90988

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS D E P A R T A M E N T O DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ONSKRVACKJ

FECHA

DIA

MES

AÑO

31

03

09

CONTRATO DE OBRA PUBLICA OFICIO P A O . 2009

09 53 61 1220/13088 FECHA

1 7 - D I C - 200B

No. CONCURSO

MOD. ADJUDICACIÓN

DIRECTA

BASE LEGAL

Art. 27 FRACC. III Y 42 FRACC III . L.O.P.S.R.M.

LICITACIÓN TIPO

FECHA DE ADJUDICACIÓN

31-03-09

DATOS DEL INMUEBLE

CODIFICACIÓN

UNIDAD DE EXPLOTACIÓN

38

UNIDAD DE INFORMACIÓN

380103

SEGUNDO NIVEL

CENTRO DE COSTOS

142902

HOSPITAL GENERAL DE ZONA 1 A V E N A D O S

NO

DENOMINACIÓN DELEGACION SUR DEL DISTRITO FEDERAL

ESPECIALIDAD

09

TELECOMUNICACIONES

SUBESPECIALIDAD

01

NODOS

CUENTA CONTABLE

PROGRAMADO

SUBROGACION DE SERVICIOS DE CONSERVACION DE BIENES

42062506

INMUEBLES

DESCRIPCION: CONTROL INSTALACION Y CONEXIÓN DE NODOS PARA EL SISTEMA DE VOZ CON CABLE UTP CAT. 6 DESDE EL SERVIDOR DEL CONMUTADOR AL USUARIO EN SERVICIOS DEL SOTANO Y 1ER. PISO, SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO.

HOJARENGLON

F-P

O S. CONTRATISTA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

GUILLERMINA P E R E Z RAMOS B. C A L I F O R N I A No. 36 C O L . M E X I C O N U E V O ATIZAPAN

DOMICILIO

EDO DE MEXICO

REPRESENTANTE LEGAL REG. FED. CONT.

$

DIRECTORIO DELEGACIONAL

REG. PAT. IMSS

MONTOS 86,140.00

+IVA

Y

FECHAS

IMPORTE DEFINITIVO

$99,061.00

FECHA DE TERMINACIÓN

FECHA D E INICIO

31-03-09

PROG.

56 57 65 54

G U I L L E R M I N A P E R E Z RAMOS

PERG 650503NK2

I M P O R T E INICIAL

TELÉFONO

PENA CONVENCIONAL

31-03-09

REAL

2.5 %

08-04-09

PROG. CONVENIO

$

No.

REAL

08-04-09

$

GARANTIAS TIPO ANTICIPO CUMPLIMIENTO

IMPORTE

NÚMERO

AFIANZADORA AFIANZADORA INSURGENTES AFIANZADORA INSURGENTES

VICIOS OCULTOS

'.

VIGENCIA

XXXXX

$8.614.00

9 DIAS

XXXXX

$8,614.00

1 ANO

$

XXXX 2514 5172 0001000575 0000000 0000

1

2506 CONTRATO PERSONA FISICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN SUR DFL DISTRITO FEDERAL JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO N°

C90988

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR DR. R U B E N R O S A L E S C L A V E L L I N A EN SU CARÁCTER DE D I R E C T O R H.G.Z. 1"A" V E N A D O S Y POR LA OTRA; GUILLERMINA P E R E Z RAMOS A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: D E C L A R A C I O N E S : I.- " E L INSTITUTO" D E C L A R A :

1.1. - QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO Y ES EL INSTRUMENTO BÁSICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 1.2. - QUE SU REPRESENTANTE ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONSERVACIÓN, DOCUMENTO AUTORIZADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO. 1.3 QUE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE MANTENER LOS INMUEBLES EN LOS NIVELES APROPIADOS DE FUNCIONAMIENTOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LOS QUE FUERON CONSTRUIDOS. 1.4. - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE APROBADO EN EL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2009; EL CUAL FUE DADO A CONOCER MEDIANTE EL OFICIO N° 09 53 61 1220/13088, MISMO QUE FUE SIGNADO POR EL ING. J. TONATIUH ORTIZ HERNANDEZ, TITULAR DE LA COORDINACIÓN TECNICA DE CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE INMUEBLES, EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2008. 1.5. - QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN:, MUNICIPIO U B R E 270 C O L P O R T A L E S , C P . 03300, D E L E G A C I O N BENITO J U A R E Z , MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 1.6. - QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ, POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III Y 42 F R A C C I O N (I, III, VIII O 43), DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 1.7. -PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON EL PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE DE CONFORMIDAD, CON EL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN 2009 DE LA UNIDAD.

II.- " E L C O N T R A T I S T A " D E C L A R A :

11.1.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL Y TÉCNICA IDENTIFICÁNDOSE CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO

PARA

SUSCRIBIR

ESTE

CONTRATO

H.2.- QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA EJECUTAR LA OBRA Y MANIFIESTA QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. II.3- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART 32 - D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. U.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN: B. CALIFORNIA NO. 16 COL. MEXICO NUEVO ATIZARAN ESTADO DE MEXICO, C P . 52966, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

2505 CONTRATO PERSONA FIS'CA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN SUR DEL DISTRITO FEDERAL JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO N°

C90988

H.5.QUE CUENTA CON LOS REGISTROS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL CONTRIBUYENTES: P E R G 650503NK2 Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS: EN TRAMITE.

DE

11.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. M.7.- QUE PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL MISMO. EN RAZÓN DE LO EXPUESTO, LAS PARTES SE OBLIGAN EN LOS TÉRMINOS DE LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S : PRIMERA,- O B J E T O : - "EL INSTITUTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTE EN: INSTALACION Y CONEXIÓN D E NODOS PARA S I S T E M A VOZ C O N T A B L E UTP C A T . 6 D E S D E E L S E R V I D O S D E L CONMUTADOR A L USUARIO EN S E R V I C I O S D E S O T A N O Y 1ER. PISO SEGÚN P R E S U P U E S T O ANEXO. OBLIGÁNDOSE ESTE ÚLTIMO A EJECUTARLOS Y ENTREGARLOS TOTALMENTE TERMINADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO", CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ANEXOS QUE SE ESTIPULAN EN LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE DEL MISMO.

S E G U N D A . - DISPONIBILIDAD D E L INMUEBLE:- "EL INSTITUTO" A TRAVÉS DEL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LAS AREAS EN EL QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON ANTELACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, EL INCUMPLIMIENTO MOTIVARÁ LA PRÓRROGA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN IGUAL PLAZO.

T E R C E R A . - MONTO A PAGAR:- "LAS PARTES" ESTABLECEN COMO PRECIO TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA CANTIDAD DE $ 86,140.00 (OCHENTA Y S E S I S MIL CIENTO C U A R E N T A P E S O S 00/100 M.N.) MAS EL I. V. A DE $ 12,921.00 (DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N.) POR LO QUE RESULTA UN TOTAL A PAGAR DE $ 99,061.00 (NOVENTA Y N U E V E MIL S E S E N T A Y UN P E S O S 00/100 M.N.) C U A R T A . - P L A Z O D E EJECUCIÓN:- "LAS PARTES" ESTABLECEN UN PLAZO DE 9 (NUEVE) DÍAS NATURALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; OBLIGÁNDOSE "EL C O N T R A T I S T A S INICIARLO EL DÍA 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2009 Y A CONCLUIRLOS E L DÍA 8 DEL MES DE A B R I L DEL AÑO 2009.

QUINTA-

ANTICIPO:- NO S E O T O R G A R A ANTICIPO

S E X T A . - GARANTÍA D E L CONTRATO: 1.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR A "EL INSTITUTO", PÓLIZA DE FIANZA POR EL CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS, EXPEDIDA A FAVOR DE "EL INSTITUTO" POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA, AUTORIZADA PARA ELLO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA SIN INCLUIR EL I.V.A., ESTA PÓLIZA LA DEBE ENTREGAR "EL PROVEEDOR" DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

?506 CONTRATO PERSONA FISICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN SUR DEL DISTRITO FEDERAL JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO N°

C90988

DICHA FIANZA ESTIPULARÁ QUE PARA SU EJECUCIÓN LA AFIANZADORA SE SOMETE A L PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. ESTA PÓLIZA DE FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO, CONFORME A LA CLAUSULA CUARTA Y HASTA LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN POR AUTORIDAD COMPETENTE (SENTENCIA). SÉPTIMA.- FORMA D E P A G O : - "EL INSTITUTO" CONVIENE CON "EL CONTRATISTA", QUE EL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE PAGARÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE UN PAGO A LA CONCLUSIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO", PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ELABORAR LA ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ACOMPAÑÁNDOLA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO (FACTURA),Y LA ENTREGARÁ AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD DENTRO DE LOS 3 DÍAS NATURALES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS. LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS OFICINAS DE "EL INSTITUTO" UBICADAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 1 A VENADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE NO 270 COL. PORTALES C P . O3300, A LOS 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA. EN CASO DE QUE "EL INSTITUTO" INCUMPLA EN EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA, A SOLICITUD DEL "CONTRATISTA" DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDAD NO PAGADA Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA". TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYAN RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR A "EL INSTITUTO" LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ EL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" REINTEGRE DICHA CANTIDAD A "EL INSTITUTO", MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O SE HAYA APLICADO COMO DESCUENTO EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE.

OCTAVA.A J U S T E D E C O S T O S : - "LAS PARTES" CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO Y QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS, DE LOS CONCEPTOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOVENA.- R E S P O N S A B L E TÉCNICO DE " E L CONTRATISTA" EN L O S T R A B A J O S : - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR A UN RESPONSABLE TÉCNICO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS MISMO QUE DEBERÁ CONTAR CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EL CUAL TENDRÁ LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA SUFICIENTES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO Y PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. "EL INSTITUTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, SI CONSIDERA QUE EL DESIGNADO NO CUMPLE LOS REQUISITOS O SU DESEMPEÑO NO ES SATISFACTORIO.

DÉCIMA.- R E L A C I O N E S L A B O R A L E S : " E L CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS

2506 CONTRATO PERSONA FISICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN SUR DEL DISTRITO FEDERAL JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO N°

C90988

ORDENAMIENTO EN MATERIA DE TRABAJO Y DÉ SEGURIDAD SOCIAL; POR LO QUE "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL INSTITUTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, ASÍ COMO A RESARCIR A ÉSTE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE POR DICHOS CONCEPTOS.

DÉCIMA P R I M E R A - R E S P O N S A B I L I D A D E S D E " E L CONTRATISTA":- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE APLICARÁ EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS ÓPTIMAS DE CALIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS PROPIOS CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA S E G U N D A . - T R A B A J O S EXTRAORDINARIOS:- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS QUE, A JUICIO DE "EL INSTITUTO", RESULTEN NECESARIOS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, PREVIA INSTRUCCIÓN QUE SE LE DÉ, A TRAVÉS DEL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, LA CUAL SE ASENTARÁ EN EL LIBRO DE BITÁCORA.

DÉCIMA T E R C E R A . PENAS CONVENCIONALES:SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

"LAS PARTES CONVIENEN EN FIJAR Y APLICAR LAS

1. - SI AL TÉRMINO DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA PACTADO CONTRACTUALMENTE, "EL CONTRATISTA" NO HA EJECUTADO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, "EL INSTITUTO" APLICARÁ EL 2.5% A L MILLAR (DOS PUNTO CINCO P O R C I E N T O A L MILLAR), EN CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, HASTA QUE SE CONCLUYA EN SU TOTALIDAD, SIN PERJUICIO DE QUE "EL INSTITUTO' PUEDA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. 2. - SI "EL CONTRATISTA" INCUMPLE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRABAJOS SE LE APLICARA EN CONCEPTO DE RETENCIÓN DEL PAGO ÚNICO EL 2 % (DOS POR CIENTO)

DÉCIMA C U A R T A - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA D E L C O N T R A T O :- "EL INSTITUTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE SUSPENDER O TERMINAR ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO SIN SU RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 60,61, 62 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA QUINTA.- E N T R E G A , RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE L O S T R A B A J O S : - LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR AVISO POR ESCRITO A "EL INSTITUTO" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 3 (TRES) DlAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA DE TERMINACIÓN, EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD PROCEDERÁ EN UN PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS NATURALES A RECIBIRLOS FORMALMENTE Y TRAMITARLOS A PAGO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA.

DÉCIMA S E X T A . NO CESIÓN D E D E R E C H O S : - " E L CONTRATISTA", NO PODRÁ CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL INSTITUTO". DÉCIMA SÉPTIMA.-PROCEDIMIENTO D E RESOLUCIÓN D E C O N T R O V E R S I A S D E CARÁCTER TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS:- "LAS PARTES" CONVIENEN PARA EL CASO QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS EN LO RELATIVO A CONCEPTOS ÚNICAMENTE DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO, TALES COMO: DUDA EN ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DISPONIBILIDAD DE ÁREAS DE TRABAJO, NO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES

2506 CONTRATO PERSONA FISICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN SUR DEL DISTRITO FEDERAL JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO N° C90988

DE LOS TRABAJOS O DE CONSTRUCCIÓN, SE EMPLEEN MATERIALES DE MALA CALIDAD, ENTRE OTROS. LA DISCREPANCIA QUE SE PRESENTEN SE REGISTRARA EN LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS. POR CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE VEA AFECTADA, CONVINIENDO "LAS PARTES" A QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS SE DEBERÁ DAR RESPUESTA, LO QUE DE IGUAL FORMA DEBERÁ QUEDAR REGISTRADO EN EL LIBRO DE BITÁCORA, PRECISANDO LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR. DÉCIMA OCTAVA.- A N E X O S : - "LAS PARTES" PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES:

CONVIENEN

QUE SON ANEXOS

INTEGRANTES

DEL

"W1MHI" CATÁLOGO DE CONCEPTOS. "MMH2" RELACIÓN DE PLANOS O CROQUIS (SI SE REQUIERE). "MMH4" DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. "MMH9" BITÁCORA. DÉCIMA NOVENA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "LAS PARTES" SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL ,POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. VIGÉSIMA.- COMPENSACIÓN D E ADEUDOS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN SU CASO QUE "EL INSTITUTO" EFECTUÉ LA COMPENSACIÓN DE ADEUDOS QUE TUVIERE CON ESTE, POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES, CAPITALES CONSTITUIDOS O POR CUALQUIER OTRO, DERIVADO DE SUS OBLIGACIONES COMO PATRÓN, CON EL IMPORTE DE LOS PAGOS QUE SE GENEREN A SU FAVOR RESPECTO DE ESTE CONTRATO, EXCEPTO LOS SEGUROS DE RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO. ALCANCES Y EFECTOS LEGALES, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD POR QUINTUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2009, QUEDANDO UN EJEMPLAR EN PODER DE "EL CONTRATISTA" Y LOS RESTANTES EN PODER DE "EL INSTITUTO"

6

2506 CONTRATO PERSONA FISICA