ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu ………………………roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa – Urzędem Morskim w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Plac Batorego 4, kod pocztowy 70-207, reprezentowanym przez:
Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzędu Morskiego, w Szczecinie zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a firmą………………………………….. z siedzibą w …………………………………….. ul. …………………………………………prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………………………………. Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS………………………../ na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez:
……………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. §1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego na 215 stanowiskach pracy w Urzędzie Morskim w Szczecinie w tym: −
na 185 stanowiskach pracy przy biurkach i komputerach znajdujących się w budynku Czerwonego Ratusza,
−
na 26 stanowiskach pracy znajdujących się przy kserokopiarkach i ploterach w budynku Czerwonego Ratusza,
−
na 4 stanowiskach pracy w terenie: w Obwodzie Ochrony Wybrzeża Wolin, Kapitanacie Portu Świnoujście i Szczecin, Bosmanacie Portu Kamień Pomorski.
1
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie badań – pomiarów, o których mowa w ust.1 i sporządzenie sprawozdania z wykonanych pomiarów zgodnie z zapytaniem
ofertowym
z
dnia
……………….….………………………(pismo
znak:………………………………………………..stanowiącym zał. Nr 1 do umowy. 3.
Sprawozdanie z wykonania pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej, w 2 egzemplarzach. §2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie netto w kwocie ………………
zł
(słownie:
……………………………………….
……/100)
powiększone o podatek VAT według stawki ……… % w wysokości ………… zł (słownie: ………………………………. …../100), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia …………………………, stanowiącą Załącznik Nr 2 do umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w koszt sprawozdania z wykonanych pomiarów. 3. Dokumentem
stanowiącym
podstawę
do
wystawienia faktury
jak
i
potwierdzającym prawidłowość wykonania i przyjęcie całości przedmiotu umowy określonego w § 1, jest protokół odbioru wykonanych pomiarów podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 4. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego: NBP o/o Szczecin, nr 67
1010
1599
0028
9922
3000
0000
na
konto
Wykonawcy:
……………………………………………. w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.
§3 1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT – numer identyfikacji podatkowej (NIP) 852-04-09-053. 3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: a) wadliwym wystawieniem faktury VAT, b) brakiem
u
Wykonawcy
kopi
faktury
VAT
wystawionej
na
rzecz
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy,
2
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. §4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy do dnia 13 grudnia 2013 r. §5 1. Wykonawca
odpowiada za prawidłowość wykonanych pomiarów
natężenia
oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy zgodnie z normami oraz metodą badań akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w tym przypadki uszczerbku
na
zdrowiu,
uszkodzeń
mienia
wyrządzone
działaniem
lub
zaniedbaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
§6 1. Za
niewykonanie
lub
nienależyte
wykonanie
zobowiązań
wynikających
z niniejszej umowy strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: a) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem treści § 7 ust. 1 umowy. 2. W wypadku przerwania prac pomiarowych wykonanych w wymiarze ponad 20% z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, ich rozliczenie nastąpi na podstawie protokolarnie określonego stopnia zaawansowania. 3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, Stronom przysługuje
3
prawo
dochodzenia
odpowiednio
odszkodowania
uzupełniającego
lub
odszkodowania na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych, z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 5. Kara
umowna
powinna
być
zapłacona
przez
stronę,
która
naruszyła
postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
§7 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca podejmą następujące czynności: 1) sporządzą
szczegółowy
protokół
potwierdzający
zaawansowanie
prac
Wykonawcy, według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie opracowania z badań, jakie wykonał w zakresie realizacji przedmiotu umowy, wykonane do dnia odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu o którym mowa w pkt.1.
§8 1. Do wykonania pomiarów stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się: Pan/i ……………………………………………………………………………………….. 2. Do koordynowania prac w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: Pani Marta Augustowska Specjalista ds. BHP tel. 91 44-03-502.
4
§9 Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11 1. Ewentualne spory powstałe na tle przedmiotu umowy, podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny w Szczecinie. 2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. § 12 Integralną część niniejszej umowy stanowią: 1) zapytanie ofertowe z dnia ……………………………………..- załącznik Nr 1 2) oferta wykonawcy z dnia …………………………………….. - załącznik Nr 2
Z A M A W I A J Ą C Y:
W Y K O N A W C A:
5